钟山县富江城区河段整治工程(一期)富江一江两岸堤、路水土保持工程(一桥至水电站段)施工招标公告
钟山县富江城区河段整治工程(一期)富江一江两岸堤、路水土保持工程(一桥至水电站段)施工招标公告 1.招标条件本项目所属贺州市钟山县富江城区河段整治(一期)工程项目已由钟山县发展和改革局以钟发改规划[2015]70号、钟发改规划[2015]70号批准后建设,招标人为广西钟鼎农业发展有限公司,建设资金来自银行贷款,项目出资比例为100%。项目已不具备招标条件,现对该项目的(第一阶段)—富江一江两岸堤、路水土保持工程施工展开公开招标。2.项目概况与招标范围项目名称:钟山县富江城区河段整治工程(一期)富江一江两岸堤、路水土保持工程(一桥至水电站段)项目编号:ZSZFCG2017工字527号建设地点:钟山县富江沿江区域。
建设规模: 两岸防洪堤、河道整治、沿线排水工程,道路、桥梁、市政设施及生态观景工程。河道整治工程还包括河道筑堤、河道拓卡、阻水建筑物拆毁、护岸工程及支沟整治工程。
拒绝工期: 计划开工日期以动工令其不尽相同,施工总工期为180天(日历日)。招标范围:富江钟山镇钟山中学段河道整治工程;富江钟山镇部分段河道整治工程;富江程石坝工程;钟山一桥修整改建工程;富江一江两岸环境改建工程(钟山二桥上游1KM~钟山一桥段),明确参见招标文件及工程量表格。标段区分:本项目区分为一个标段。
3.投标人资格拒绝3.1 本次招标拒绝投标人需合乎《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》(桂建管﹝2013﹞17号)和《关于强化广西建筑业企业诚信信息库日常确保管理的通报》(桂建管﹝2014﹞25号)的规定,已办理诚信库入库申请并正处于有效地状态,不具备市政公用工程施工总承包叁级以上(不含叁级)资质,并在人员、设备、资金等方面具备适当的施工能力,其中,投标人白鱼为首项目经理需不具备市政工程专业贰级或贰级以上登记建造师执业资格,并不具备有效地的B类安全性生产考核合格证书。本项目不拒绝接受有开建、已中标并未动工或已列入其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(合乎《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外)。
3.2 本次招标不拒绝接受联合体投标。3.3项目所在地人民检察院出示的查找贿赂犯罪档案结果告知函[告知函内容还包括投标单位、单位法定代表人、项目经理、专职安全员、专职投标员]并未找到有犯罪行为记录(查找时间为:招标文件发售之日起至甄选累计时间止)。
3.4投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库不尽相同。4. 投标甄选现场甄选:凡无意参与投标者,谒2017年10月23日至2017年10月27日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午8时至11时30分,下午3时00晚间5时00分(北京时间,折合),由潜在投标人的专职投标员索取本人的“广西建筑市场诚信卡”在钟山县建设工程招标投标车站(电话:0774-8982903)实施现场刷卡检验,通过检验后由钟山县建设工程招标投标车站为该投标人开具诚信卡检验回执单,投标人凭借该回执单到广西德新的工程管理咨询有限公司贺州分公司(地址:贺州市八步区太兴街,联系电话:0774-5131860)。
展开现场甄选。5. 招标文件的提供5.1凡通过现场报名者,谒2017年10月23日至2017年10月27日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午8时至11时30分,下午3时00晚间5时00分,由潜在投标人的专职投标员索取本人的“广西建筑市场诚信卡”在钟山县建设工程招标投标车站(电话:0774-8982903)实施现场刷卡检验,通过检验后由钟山县建设工程招标投标车站为该投标人开具诚信卡检验回执单,投标人凭借该回执单到广西德新的工程管理咨询有限公司贺州分公司(地址:贺州市八步区太兴街,贺州市幼儿园附近,联系电话:0774-5131860)出售招标文件。5.2招标文件每套售价250元(不不含图纸费用),售后不弃。
6.招标时间及地点6.1投标文件提交的累计时间(投标累计时间,折合)为2017年11月14日9时30分,地点为钟山县政务服务中心交易大厅。6.2逾期递送的或者并未递送登录地点的投标文件,招标人未予法院。6.3投标文件必需由企业法定代表人或其许可的专职投标员本人提交,并持专职投标员本人(如为法定代表人提交时可持本企业任一专职投标员的“广西建筑市场诚信卡”)、白鱼投放的项目经理和专职安全员的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过检验,否则招标人未予法院。
7.评标方式综合评估法。8. 发布公告的媒介本次招标公告同时在中国订购与招标网、中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网公布。
9.交易服务单位钟山县政务服务中心 10.监督部门及电话钟山县政府订购监督管理办公室 电话:0774-8989660钟山县建设工程招标投标管理站 电话:0774-8982903 11.。
本文关键词:one体育官网,钟山县,富江,城区,河段,整治,工程,一期,一江
本文来源:one体育官网-www.lafamiliapacheco.com
同类文章排行
- 热后三巨头复出合练备战季后赛 詹皇:要当季后赛榜样
- 国家体育总局武管中心:敢于触碰红线者绝不姑息
- 曝贝尔C罗彻底决裂互不说话 双双逼宫皇马2选1
- 2017年苏迪曼杯羽毛球混合团体赛完整赛程 中国队首战香港
- 南美足联主席:梅西理应有座美洲杯 5年4届不会重演
- 巴西职业队30比0胜中国校队 网友:练兵无意义
- 专家:张稀哲哪怕坐板凳也不是坏事 打教学赛都能提高
- 体育总局训练局被指有意隐瞒禁令 遭天盛和索赔3.5亿
- 骑士续约JR 新合同价值4年5700万
- 11连胜夺冠拜仁改写欧冠纪录
最新资讯文章
- 中超:北京中赫国安胜石家庄永昌
- 岭南控股:深度拓展康养、美食、体育、休闲等旅游、度假目的
- 马刺屠步行者获18连胜创队史纪录 帕克22+4迪奥13+4+4
- 梅西与巴萨续约 2000万欧元年薪超C罗成足坛第一高薪
- 曼联宣布鲁尼将任新赛季队长 弗莱彻担任副队长
- 郎平任FIVB技术教练委员会委员 女排战大冠军杯
- 丁俊晖老对手5-2完胜冲冠!罗伯逊狂轰3杆破百,140分单杆最高
- 上港否认2500万欧天价引吉安:莫名其妙!假新闻!
- 中国香港羽球公开赛仅1项进决赛 男双不敌日本
- 多特蒙德与阿森纳争夺云代尔
- 贝帅若孤立C罗无异于自杀 贝尔进球数被他完爆
- 出轨后林丹首现身 没什么要做回应解释的吗?
- 费内巴切有意引进安德烈-席尔瓦
- 桑兰或因滥诉受罚 被告律师莫虎要求桑兰21天内撤诉
- 中国杯中国国足vs冰岛在线比赛视频直播地址
- 2017杜塞尔多夫世乒赛张继科1-4李尚洙遗憾止步32强
- 斯诺克世锦赛发布观赛准则 决赛将允许少量观众入场
- 多一点努力多一份底气
- 赢得时间!中国体操老将新人齐发力
- 仁川亚运男子1500米自由泳决赛赛道:孙杨紧邻朴泰桓